Договор на проведение изыскательных работ. Договор на выполнение геодезических и картографических работ
г. [место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и
[полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное:
Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;
Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;
Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;
Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным направлениям] по объекту [название и иные идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами и средствами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало срока выполнения работ - [вписать нужное].
Окончание срока выполнения работ - [вписать нужное].
2.2. Промежуточные сроки:
Срок завершения 1 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 2 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 3 этапа работ - [вписать нужное].
2.3. Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом 1-го этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 3-го этапа работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения геодезических и картографических работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;
Передать Заказчику готовую геодезическую и картографическую продукцию, материалы и данные.
4.2. Подрядчик не вправе передавать данные, полученные в процессе выполнения работы, третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
Передать Подрядчику техническое задание на выполнение геодезических и картографических работ;
Оплатить работу Подрядчика, в порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором.
4.4. Заказчик вправе:
Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором;
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.
5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6. Разрешение споров
Бланк документа «Договор на выполнение геодезических и картографических работ» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
Договор на выполнение геодезических и картографических работ
г. [место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и
[полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное:
Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;
Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;
Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;
Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным направлениям] по объекту [название и иные идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами и средствами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало срока выполнения работ - [вписать нужное].
Окончание срока выполнения работ - [вписать нужное].
2.2. Промежуточные сроки:
Срок завершения 1 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 2 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 3 этапа работ - [вписать нужное].
2.3. Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом 1-го этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 3-го этапа работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения геодезических и картографических работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;
Передать Заказчику готовую геодезическую и картографическую продукцию, материалы и данные.
4.2. Подрядчик не вправе передавать данные, полученные в процессе выполнения работы, третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
Передать Подрядчику техническое задание на выполнение геодезических и картографических работ;
Оплатить работу Подрядчика, в порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором.
4.4. Заказчик вправе:
Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором;
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.
5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].
6.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик Заказчик
[вписать нужное] [вписать нужное]
Подрядчик [вписать нужное] Заказчик [вписать нужное]
-
Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. -
На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
Договор на выполнение геодезических и картографических работ
г. [место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем `Заказчик`, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и
[полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем `Подрядчик`, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые `Стороны`, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное:
Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;
Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;
Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;
Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным направлениям] по объекту [название и иные идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами и средствами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало срока выполнения работ - [вписать нужное].
Окончание срока выполнения работ - [вписать нужное].
2.2. Промежуточные сроки:
Срок завершения 1 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 2 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 3 этапа работ - [вписать нужное].
2.3. Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом 1-го этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 3-го этапа работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения геодезических и картографических работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;
Передать Заказчику готовую геодезическую и картографическую продукцию, материалы и данные.
4.2. Подрядчик не вправе передавать данные, полученные в процессе выполнения работы, третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
Передать Подрядчику техническое задание на выполнение геодезических и картографических работ;
Оплатить работу Подрядчика, в порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором.
4.4. Заказчик вправе:
Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором;
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.
5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].
6.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик Заказчик
[вписать нужное] [вписать нужное]
Подрядчик [вписать нужное] Заказчик [вписать нужное]
М. П. М. П.
- -ВИД ДОКУМЕНТА :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:
1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).
1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.
2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:
2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.
2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.
2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.
2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.
2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.
2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.
2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:
3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).
3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).
3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.
3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.
3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.
3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения.
4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).
4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:
4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.
4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.
4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:
5.1.1. Инженерно-топографический план участка.
5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.
5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.
6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.
7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.
7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.
7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.
7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.
7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.
7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.
9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.
9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.
9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.
9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель _________________
Заказчик _________________
Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Договор
подряда на выполнение высотных работ N _____
г. _____________
"___"__________ ____ г.
Именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя
обязательство выполнить высотные работы - ______________________________ в
(указать вид высотных работ)
объеме ________________________ по адресу: _______________________________,
а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Качество работ, выполняемых по настоящему Договору, должно соответствовать ____________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить высотные работы своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.
2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором.
2.1.4. Представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N ______) после завершения высотных работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.
2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.
2.3.2. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию (Приложение N ______) в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
2.3.3. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком Акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ. Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.
3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ
3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.2.1. Начало работ: ___________________________;
3.2.2. Окончание работ: ___________________________.
3.3. Приемка высотных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (Приложение N ______), а также исполнительную документацию.
3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.
3.7. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ______ (___________) рублей, в т.ч. НДС _____ (____________) рублей. Полный перечень и стоимость каждого вида вспомогательных работ, включенных в комплекс высотных работ, утверждены Сторонами в Смете (Приложение N _____ к настоящему Договору).
4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения счета от Подрядчика (или: ______________________________).
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.
5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.6.1. Копия свидетельства о допуске Подрядчика к работам.
8.6.2. Смета (Приложение N _____).
8.6.3. Техническая документация (Приложение N _____).
8.6.4. Акт выполненных работ (Приложение N _____).
8.6.5. _________________________________________.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик Заказчик
___________ "______________________" ___________ "_____________________"
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________ ___________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________
Телефон: ___________Факс: __________ Телефон: __________Факс: __________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты:___________
_____________ ________________ _____________ ________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
М.П. М.П.