Договор на геодезические работы образец бланк. Типовой договор на проведение съемок на объектах метрополитена
Приложение
к извещению о закупке у единственного поставщика
№ 29 от 01.01.2001
ДОГОВОР № _________
на выполнение топографо-геодезических работ
г. Новосибирск «__» ____________ 2012 г
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в порядке и сроки, установленные Договором.
2.1.2. Обеспечить соответствие оформляемой технической документации действующим нормам и правилам.
2.1.3. Передать Заказчику техническую документацию в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
2.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору.
2.1.5. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. При невыполнении Заказчиком своих обязательств, установленных п. 2.3.1., п. 2.3.2., п. 2.3.3 Договора, приостановить выполнение работ по Договору, предварительно уведомив об этом Заказчика, до исполнения последним своих обязательств.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Подрядчику правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный участок и (или) объекты недвижимости, расположенные на участке, указанные в Приложении №3 к Договору и необходимые Исполнителю для надлежащего выполнения работ по договору.
2.3.2. Обеспечить доступ специалистам Подрядчика на объекты, подлежащие топографо-геодезической съемке.
2.3.3. Обеспечить участие представителей со стороны Заказчика при обследовании объектов, подлежащих топографо-геодезической съемке.
2.3.4. Обеспечить безопасные условия выполнения работ специалистам со стороны Подрядчика, в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
2.3.5. В случае невозможности выполнения работ в течение суток письменно или по факсу уведомить об этом Подрядчика и согласовать порядок и сроки выполнения работ.
3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. Полная стоимость выполнения работ по настоящему Договору рассчитывается из стоимости инженерно-геодезических изысканий и стоимости услуг на предоставление необходимых исходных данных от органов государственной власти, органов местного самоуправления и прочих лиц (далее – Третьи лица) по ставкам и тарифам третьих лиц, действующим на момент составления настоящего договора, определенной в Приложении №4 к настоящему Договору.
3.2. Полная стоимость работ по настоящему Договору составляет 125 818,29 (Сто двадцать пять тысяч восемьсот восемнадцать руб. двадцать девять коп.), в том числе НДС по ставке (18%) – 19 192,62 (Девятнадцать тысяч сто девяносто два руб. двадцать девять коп.)
3.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере 50% от суммы, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, что составляет сумму 62 909,15 (Шестьдесят две тысячи девятьсот девять руб. пятнадцать коп.), в том числе НДС (18%) – 9 596,31 (девять тысяч пятьсот девяносто шесть руб. тридцать одна коп.) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора.
Окончательный расчет производится в размере 50% от суммы, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, что составляет сумму 62 909,14 (Шестьдесят две тысячи девятьсот девять руб. четырнадцать коп.), в том числе НДС (18%) – 9 596,31 (девять тысяч пятьсот девяносто шесть руб. тридцать одна коп.) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ, на основании счета.
3.4. В случае изменения фактического объёма работ, зависящих от технических характеристик объекта (площадей, протяжённости, категории сложности выполнения работ и т. п.), а также увеличения размера платы, взимаемой органами государственной власти, местного самоуправления и прочими лицами за предоставление документов и сведений, необходимых для исполнения работ, сторонами подписываются фактические сметные расчёты, прилагаемые к Акту выполненных работ.
3.5. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить все обусловленные Договором суммы в пользу Подрядчика, Подрядчик имеет право продлить срок выполнения работ по Договору и/или удержать результат выполненных работ до исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости работ по Договору.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ по Договору составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней. Сроки этапов оказания услуг и предъявления по ним отчетных документов к сдаче Заказчику определены Календарным планом (Приложение к Договору)
4.2. Началом выполнения работ считается день, следующий за днем поступления оплаты согласно п.3.2. Договора на расчетный счет Подрядчика, при условии выполнения Заказчиком п. п. 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3.
4.3. В сроки выполнения Подрядчиком работ не включены нормативные сроки подготовки, рассмотрения и согласования документации третьими лицами.
4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик обязан их принять и оплатить.
5. Порядок передачи результата выполненных работ
5.1. По завершении выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Договора, Подрядчик выдает Заказчику техническую документацию, а также подписанный Подрядчиком и заверенный печатью Подрядчика Акт выполненных работ в 2-х экземплярах.
5.2. Заказчик обязан рассмотреть полученную техническую документацию в течение 3 (трех) рабочих дней. По истечении этого срока Заказчик сообщает Подрядчику о принятии результата выполненных работ с одновременным подписанием Акта выполненных работ в 2-х экземплярах и заверением печатью организации либо заявляет мотивированный отказ от их принятия в письменной форме с указанием требования об устранении недоработок, неточностей и иных недостатков, допущенных по вине Подрядчика.
В случае неподписания (уклонения от подписания) Заказчиком Акта выполненных работ, отсутствия соответствующего мотивированного отказа от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его передачи Подрядчиком Заказчику, Акт выполненных работ считается подписанным, а работы - принятыми, при этом стоимость работ в соответствии с пунктом 3.2. Договора подлежит оплате. Возражения, направленные Заказчиком с нарушением указанного срока, Подрядчик вправе не принимать.
5.3. В случае предъявления письменного требования, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком такого требования.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, блокады и забастовок, решений органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.
6.2. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших действий.
6.3. Подрядчик не несет ответственности за выводы и результаты, достигнутые на основе представленных Заказчиком документов и информации, содержащих недостоверные сведения.
6.4. При просрочке Заказчиком исполнения требований, указанных в п. п. 3.3., 3.5. настоящего Договора, он выплачивает Подрядчику штрафные санкции в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. При просрочке Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, он выплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,01 % от полученной им суммы на каждый день просрочки.
6.6. Стороны несут иную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Иные условия
7.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения Договора, разрешаются Сторонами согласно законодательству Российской Федерации.
7.2. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые подписываются Сторонами и скрепляются печатью.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.5. Приложения № 1 Перечень объектов;
Приложение Техническое задание;
Приложения № 3 Перечень документов;
Приложение Смета на выполнение работ;
Приложение Календарный план – являются неотъемлемыми частями Договора.
8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК ФГУП "Радиочастотный центр Сибирского федерального округа" г. Новосибирск, магистраль Октябрьская, 4 в Сибирском банке Сбербанка России. Новосибирск e-mail: *****@***ru | ПОДРЯДЧИК Федеральное БТИ» Юридический адрес: г. Москва, пр. Вернадского, д. 37, строение 2 Почтовый адрес: г. Москва, Звенигородское шоссе, 18/20, корпус 2 Новосибирский филиал Федеральное БТИ» Юридический адрес: Почтовый адрес: в Филиале ВТБ в г. Новосибирске Телефон: 8 (3, 8 (3 e-mail: [email protected] |
|||
Подписи сторон | ||||
от Заказчика | от Подрядчика | |||
Приложение № 1
К Договору № _______________
от «__» ____________ 2012 г.
Перечень объектов недвижимого имущества
Наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристика объекта |
|
Насосная станция подземная | г. Новосибирск, МО Барышевский с-т | ||
Автошоссейная дорога | |||
Антенна типа БС-2 № А1 | |||
Антенна типа БС-2 № АБ | |||
Антенна типа БС-2 № А3 | |||
Антенная опора АО-40 для установки антенн | |||
Поля подземной фильтрации | |||
Резервуар подземный - пожарный | |||
Ограждение территории | |||
Линия электропередачи свыше 6 тыс. Вт | |||
Наружные сети теплофикации |
Подписи сторон |
|||
от Заказчика | от Подрядчика |
||
Приложение № 2
К Договору № ______________
от «__» ____________ 2012 г.
Техническое задание
на проведение топографо-геодезической съемки
объектов недвижимого имущества
1. Результатом выполненных работ является техническая документация в 1 (одном) экземпляре, выполненная на бумажном носителе на каждый объект недвижимого имущества. Перечень объектов недвижимости, их местоположение, основные технические характеристики указаны в Приложении № 1.
2. Техническая документация выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. На объекты, признанные оборудованием, разрушенными и т. д. выдаются справки/технические заключения.
4. В комплект технической документации входят:
Ø Технические паспорта.
5. Для выполнения работ предусмотренных настоящим Договором у Подрядчика имеются:
· свидетельство об аккредитации – Федеральное БТИ» серия РН – I № 000 на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства от 01.01.2001 за реестровым № 000;
· лицензия № МОГ – 06411Г от 01.01.2001 на осуществление геодезической деятельности;
· лицензия № МОГ – 06412К от 01.01.2001 на осуществление картографической деятельности.
|
Приложение № 3
К Договору № ______________
от «__» ____________ 2012 г.
Перечень документов для оформления, заключения и исполнения договора: | |||
1. Заявка на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя). 2. Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о внесении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 3. Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица. 4. Надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица. 5. Доверенность на представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя). 6. Надлежащим образом заверенная копия правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке. 7. Надлежащим образом заверенная копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа и кадастрового паспорта на земельный участок (при наличии). | |||
Подписи сторон | |||
от Заказчика | от Подрядчика |
||
Приложение № 4
К Договору № ________________
от «__» ____________ 2012 г.
Номер п/п | Наименование работ | Стоимость работ без НДС, руб. |
Топографо-геодезические работы по объектам с подготовкой технических паспортов |
Стоимость работ без НДС, руб. | |||
НДС (18%), руб. | |||
Стоимость работ с НДС, руб. | |||
«___» _________ 2012 Смету составил(а) _____________________
Подписи сторон | |||
от Заказчика | от Подрядчика |
||
Приложение № 5
К Договору № _________________
от «__» ____________ 2012 г.
Календарный план
Наименование этапов работ | Цена работ с НДС, в руб. | Срок выполнения работ | Отчетные документы |
|
1 этап - Топографо-геодезические работы | 10 рабочих дней с момента начала оказания услуг | Акт приема-передачи оказанных услуг, счет-фактура |
||
2 этап - Топографо-геодезические работы | 15 рабочих дней с момента окончания 2-го этапа | Акт приема-передачи оказанных услуг, счет-фактура, техдокументация |
||
Подписи сторон | |||
от Заказчика | от Подрядчика |
||
Договор
подряда на выполнение высотных работ N _____
г. _____________
"___"__________ ____ г.
Именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя
обязательство выполнить высотные работы - ______________________________ в
(указать вид высотных работ)
объеме ________________________ по адресу: _______________________________,
а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Качество работ, выполняемых по настоящему Договору, должно соответствовать ____________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить высотные работы своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.
2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором.
2.1.4. Представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N ______) после завершения высотных работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.
2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.
2.3.2. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию (Приложение N ______) в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
2.3.3. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком Акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ. Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.
3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ
3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.2.1. Начало работ: ___________________________;
3.2.2. Окончание работ: ___________________________.
3.3. Приемка высотных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (Приложение N ______), а также исполнительную документацию.
3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.
3.7. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ______ (___________) рублей, в т.ч. НДС _____ (____________) рублей. Полный перечень и стоимость каждого вида вспомогательных работ, включенных в комплекс высотных работ, утверждены Сторонами в Смете (Приложение N _____ к настоящему Договору).
4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения счета от Подрядчика (или: ______________________________).
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.
5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.6.1. Копия свидетельства о допуске Подрядчика к работам.
8.6.2. Смета (Приложение N _____).
8.6.3. Техническая документация (Приложение N _____).
8.6.4. Акт выполненных работ (Приложение N _____).
8.6.5. _________________________________________.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик Заказчик
___________ "______________________" ___________ "_____________________"
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________ ___________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________
Телефон: ___________Факс: __________ Телефон: __________Факс: __________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты:___________
_____________ ________________ _____________ ________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
М.П. М.П.
Договор на геодезические работы
Г._________ "___" ___________ 2008 г.
Общество с ограниченной ответственностью "__________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "___________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора ___________, действующего па основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта
планировки и проекта межевания территории площадью ___________ га,
расположенное по адресу: _______ .
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ (Цене договора), указанных в п.1.1. настоящего
Договора, в соответствии с протоколом согласования договорной цены
Заказчик составляет ___________, в том числе НДС 18% - ___________.
2.2. Оплата работ производится тремя этапами:
2.2.1. Первый платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% -
___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 3
(Трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.2. Второй платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% -
___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 15
(Пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.3. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы, в
соответствии с условиями настоящего договора, осуществляется в
___________, и том числе НДС 18% - ___________, в течение 5 (Пяти)
банковских дней с даты двустороннего подписания Акта выполненных работ.
2.3. Все платежи производятся Заказчиком в рублях Российской Федерации в
безналичной форме на расчетный счет Исполнителя.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт
приемки-передачи выполненных работ и результаты работ:
- копии топографических планов с подземными сооружениями на лавсане – 1
экземпляр,
- светокопии топографических планов – 2 экземпляра на бумажном носителе,
- экспликация колодцев подземных сооружений – 2 экземпляра на бумажном
носителе
- копия топографического плана – 1 экземпляр в электронном виде.
3.2. Заказчик в течение 3 (Трех) дней со дня получения Акта и
документов, указанных п..3.1. настоящего договора, обязан рассмотреть
полученные документы и направить Исполнителю подписанный Акт выполненных
работ или мотивированный отказ от приемки результата работ.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, от подписания Акта
приемки-передачи выполненных работ сторонами в пятидневный срок
составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроком
их выполнения.
3.4. Исполнитель передает Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (Пяти)
дней после выполнения работ в обмен на акт выполненных работ,
подписанный со стороны Заказчика.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Исполнитель
работ в установленные сроки не по вине Заказчика, Исполнитель
выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за
каждый день просрочки, но не более 10%.
4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты работ в установленные сроки по
вине Заказчика, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере
0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%.
Данное положение не применяется Сторонами к авансовому платежу.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных
на них обязательств по настоящему Договору.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами до полного исполнения обязательств Сторонами.
5.2. Срок выполнения Исполнителем работ по настоящему договору
составляет 31 (Тридцать один) календарный дней и начинает течь с даты
поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.
5.3. Изменение условий или прекращение Договора производится путем
подписания обеими Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Договору.
6. Порядок разрешения споров. Расторжение договора.
6.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением Сторонами
обязательств по настоящему Договору, Стороны постараются урегулировать
путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров или
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в Арбитражном суде
г. ___________ в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
6.3. Заказчик имеет право на расторжение Договора в одностороннем
порядке без обращения в Арбитражный суд в случае ненадлежащего
выполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору, ведущих к
просрочке выполнения работ. При расторжении Договора по данному
основанию Заказчик оплачивает Подрядчику, только выполненные и принятые
по Акту приемки-приемки выполненных работ.
6.4. Расторжение Договора производится путем направления письменного
уведомления о расторжении Договора с указанием причины (основания) и
даты расторжения Договора, которая может быть установлена не ранее чем
через 10 (Десять) календарных дней с момента получения данного
уведомления Подрядчиком.
6.5. В случае расторжения Договора в течение срока, указанного в п.5.2
настоящего Договора, Стороны проводят взаиморасчеты исходя из фактически
выполненных Подрядчиком работ на момент расторжения Договора. Стороны
оформляют соответствующий Акт, а Подрядчик в течение 3 (Трех) банковских
дней с даты подписания Сторонами данного Акта обязан возвратить
Заказчику денежные средства, полученные им по Договору, удержав часть
суммы пропорционально стоимости выполненной работы по Договору.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе
выполнения работ по Договору, не открывать и не разглашать в общем или в
частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны Договора.
7.2. Требования, изложенные в п.6.1 Договора, не распространяются на
случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных
организаций и органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.3. За незаконное разглашение третьим лицам или незаконное
использование конфиденциальных сведений, без письменного согласия ее
обладателя, виновная сторона несет ответственность в соответствии с
нормами Федерального закона РФ № 98-ФЗ от 29.07.04г. "О коммерческой
тайне" и действующего законодательства РФ.
7.4. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований,
изложенных в настоящем разделе Договора, подлежит полному возмещению
виновной Стороной
8. Прочие положения
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Все изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами
Дополнительным соглашением.
8.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
8.5. Настоящий Договор составлен на 2 (Двух) листах и подписан в 2
(Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
г. [место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и
[полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное:
Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;
Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;
Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;
Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным направлениям] по объекту [название и иные идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами и средствами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало срока выполнения работ - [вписать нужное].
Окончание срока выполнения работ - [вписать нужное].
2.2. Промежуточные сроки:
Срок завершения 1 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 2 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 3 этапа работ - [вписать нужное].
2.3. Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом 1-го этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 3-го этапа работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения геодезических и картографических работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;
Передать Заказчику готовую геодезическую и картографическую продукцию, материалы и данные.
4.2. Подрядчик не вправе передавать данные, полученные в процессе выполнения работы, третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
Передать Подрядчику техническое задание на выполнение геодезических и картографических работ;
Оплатить работу Подрядчика, в порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором.
4.4. Заказчик вправе:
Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором;
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.
5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6. Разрешение споров
Геодезические компании предоставляют обычно множество услуг в сфере инженерного строительства.
Такие работы выполняют инженеры-геодезисты.
Договор на геодезические работы
Стороны в таком договоре - это заказчик и подрядчик. Подрядчик должен выполнить определенные геодезические работы по заданию от заказчика, а заказчик, соответственно, должен заплатить. Работы выполняются силами и средствами подрядчика.
- Создание топографического плана объектов, сооружений, подземных сетей.
- Обновление плана.
- Ведение и создание географических систем для специального назначения.
- Создание карт, атласов, планов для специального назначения. Они бывают в цифровой форме и в графической форме.
- Геодезические работы при строительстве, эксплуатации, ведении кадастров, межевании земель и подобные.
- Аэросъемочные работы.
- Научно-исследовательские работы на объектах.
- Опытно-конструкторские работы на объектах.
В договоре должны указываться сведения о сторонах, ФИО, дата заключения, город, сроки, цена и др. Срок должен быть указан как начала работ, так и окончания. Также могут быть указаны этапы работ по срокам.
Картографическая или геодезическая продукция будет передаваться заказчику по акту приема-передачи после окончания срока.
Стоимость работ указывается в договоре цифрами и прописью. В цене должна быть указана и издержка, и вознаграждение. Оплату работы нужно делать поэтапно. Обычно, перед первым этапом можно заплатить аванс. В договоре указывается, какая будет сумма аванса.
Права и обязанности
Обязанности и права подрядчика:
- Соблюдение требований, которые находятся в техзадании или в других бумагах для выполнения картографических работ или геодезических. Отступить от правил подрядчик может, только если заказчик не против этого.
- Передача готовой продукции или материалов по геодезической работе и по картографической.
- Подрядчик не вправе передавать полученные данные кому-то другому.
Обязанности и права заказчика:
- Передача технического задания на картографические и геодезические работы.
- Оплата работы в необходимом порядке и размере.
- Заказчик вправе привлекать экспертов, чтобы они проверили качество работы.
- Заказчик может проверять ход работы, качество работы, но не вмешиваться непосредственно в деятельность.
Какая может наступить ответственность у сторон
- Если была просрочка по оплате от заказчика, то подрядчик может просить уплатить неустойку. Штраф может быть начислен на каждый день просрочки. В договоре указывается размер штрафов.
- Если просрочка со стороны подрядчика в отношении обязательств, то заказчик может тоже просить неустойку.
- Подрядчик может понести ответственность за нарушение этапов работы, начального, конечного и промежуточного.
- Подрядчик также может нести ответственность за ненадлежащее качество своей продукции и материалов.
Ниже расположен типовой бланк и образец договора на геодезические работы вариант которого можно скачать бесплатно.