Образец договора на компьютерное оборудование. Договор поставки компьютеров
г. Москва «___»_________ 201_ г.
ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «договор на сервисное обслуживание») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по обслуживанию компьютерной техники по заданию Заказчика в целях обеспечения ее надлежащей работы, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Заказчик производит вызов специалиста Подрядчика согласно письменной или устной заявке по необходимости.
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
2.1. Техническое обслуживание, наладка и настройка персональных компьютеров.
2.2. Программное обеспечение по требованиям Заказчика.
2.3. Обучение персонала Заказчика работе на ПК.
2.4. Устное консультирование по вопросам приобретения и эксплуатации оргтехники.
2.5. Устное консультирование персонала Заказчика по работе в "1С" программах.
2.6. Настройка бухгалтерских и иных программ под специфику Заказчика.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в безналичном порядке ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца на основании счетов, выставленных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком.
3.2. Стоимость работы одного специалиста Подрядчика составляет _____ рублей за один час работы, но не более _______ рублей за 1 (один) месяц. Оплата каждого вида работ осуществляется согласно прейскуранту, являющемуся неотъемлемой частью договора на обслуживание.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ за текущий месяц стороны составляют акт сдачи-приемки работ, где указывают количество специалистов, работавших в рамках договора об оказании услуг, а также количество часов работы каждого специалиста.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи и оплаты выставленного Подрядчиком счета по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, допущенных Подрядчиком, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
4.4. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору сервисного обслуживания Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Заказчик вправе отказаться от Договора, предупредив Подрядчика не позднее чем за 10 календарных дней.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор на сервисное обслуживание составлен на срок с «___»_________ 201_ г. по «___»_________ 201_ г.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.
7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор на сервисное обслуживание техники заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору оказания услуг. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.4. Ссылки на слово или термин в договоре сервисного обслуживания в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное.
8.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
8.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.
8.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде по следующим адресам:
8.7.1. Для Заказчика: __________________________________________________.
8.7.2. Для Подрядчика: ________________________________________________.
8.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции.
8.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 8.7. договора на сервисное обслуживание и иных реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к извещению о проведении
запроса ценовых котировок
Проект договора
ДОГОВОР №________
г. Чита «___»________ 2012 г.
Государственное Забайкальского края «Государственная страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах» (ГК «Забайкалмедстрах»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Договор по итогам проведения запроса ценовых котировок ( закупочной комиссии от «___»_______2012 г.) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить комплекты компьютерной техники (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и передать его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях, определенных настоящим Договором.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется Поставщиком путем доставки по адресу: 672000, Забайкальский край, .
2.2. Срок поставки товара – в течение 7 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Факт доставки и приема-передачи Товара подтверждается подписанной Покупателем и Поставщиком товарной накладной с указанием даты доставки. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю оформленную счет-фактуру.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Договора составляет: _______________ (_____________________________) руб.
Цена договора включает все расходы, необходимые для осуществления Поставщиком обязательств, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, а также транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы по доставке товара до места назначения.
3.2.Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.
3.3. Оплата производится Покупателем путем перечисления по , в следующем порядке:
В размере 30% от цены договора после заключения договора на основании выставленного Поставщиком счета;
Окончательный расчет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Поставщиком счет-фактуры и подписанной сторонами товарной накладной после приемки товара Покупателем.
В случае обнаружения недостатков товара при ее приемке, Покупатель приостанавливает оплату до устранения недостатков.
3.4. Моментом исполнения обязанности по оплате считается дата зачисления подлежащих уплате денежных средств на расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях на оплату товара указывается номер и дата Договора, а также номер и дата счета на оплату либо счета - фактуры.
3.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета, в противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
4. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ, ГАРАНТИИ
4.1. Приемка Товара Покупателем по количеству и качеству производится при подписании товарной накладной в месте, указанном в пункте 2.1 настоящего договора.
4.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции всем обязательным требованиям, предъявляемым к качеству, таре (упаковке) и маркировки данной категории товаров.
В случае обнаружения при приемке несоответствия по количеству и качеству полученного Товара условиям настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от такого Товара и потребовать замены некачественного или некомплектного Товара. Поставщик обязан произвести замену несоответствующего условиям настоящего Договора Товара без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) календарных дней.
4.3. Поставщик предоставляет гарантию качества товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента его получения Покупателем, если более продолжительный срок гарантии не предусмотрен нормативно-технической документацией по данной категории товаров.
4.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого продукция не могла использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.
4.5. В случае несоответствия продукции требованиям по качеству и количеству, а также в течение , Поставщик по требованию Покупателя, безусловно, гарантирует бесплатный ремонт или замену некачественной (дефектной) продукции (комплектующего изделия) в срок, отдельно согласованный сторонами, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения Уведомления о выявленных недостатках.
4.6. Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством и требованиям технических характеристик.
4.7. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатируемым, без дефектов, должен иметь сертификат и знак соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом (в случае, если данный товар подлежит в соответствии с обязательной сертификации).
4.8. Товар должен сопровождаться необходимыми техническими документами: паспортом изделия, инструкцией по эксплуатации. Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные предприятием-изготовителем на товаре, должны быть устойчивы к случайным повреждениям. Все необходимые Руководства пользователя и техническая документация должны быть на и в подлинном экземпляре.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального относительно цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
6.3. За поставку Товара ненадлежащего качества, то есть с нарушением требования к качеству, либо со сроками эксплуатации, не соответствующими условиям настоящего Договора, Поставщик кроме обязательства по замене Товара ненадлежащего качества или со сроками эксплуатации, не соответствующими требованиям настоящего Договора, уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от цены Договора.
6.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации относительно цены Договора.
Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.5. Применение мер не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие действия, как стихийные бедствия, изменения военно-политической ситуации, действия государственных органов, издание законов и иных , препятствующих выполнению, взятых на себя обязательств. Каждый случай возникновения такого события находится вне контроля Сторон, и в таких случаях выполнение обязательств, согласно Договору, становится невозможным.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору ввиду возникновения форс-мажорных обстоятельств, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления и прекращения. В противном случае сторона утрачивает право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и их влиянии на исполнение стороной своих обязанностей по Договору, а также предполагаемый срок исполнения обязательств.
7.3. В случаях, предусмотренных выше, течение срока исполнения Сторонами их обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между двумя Сторонами, которые могут возникать в процессе выполнения настоящего Договора, если они не будут улажены путем переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с действующим законодательством.
ПРОЕКТ) ДОГОВОРА № ___
на исполнение заказа
г. Москва «__» _________ 2017 г.
_________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ______________, действующего на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2017 года, с одной стороны, и ______________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Единой комиссии Протокол № ________________________ от __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
- 1. Предмет и цель договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется поставить Заказчику персональный компьютер - Моноблок и сканер по адресу: _______________., согласно Спецификации (Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар по ценам, указанным в настоящем договоре.
1.2. Целью настоящего договора является поставка товара для оснащения ______________
1.3. Предметом договора является поставка товара Заказчику по адресу: ____________________
- 2. Цена договора.
2.1. Цена договора составляет _______________________, согласно Спецификации (Приложение № 1).
2.2. Цены за единицу товара являются фиксированными и пересмотру не подлежат. Цена включает НДС в размере указанном в Приложении № 1, стоимость упаковки, транспортные расходы Исполнителя и расходы по страхованию товара до передачи его Заказчику.
- 3. Срок и условия поставки.
3.1.Срок поставки товара: в течении 7 дней с момента подписания договора.
3.2. Исполнитель поставляет товар Заказчику по адресу: __________________________
Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке Исполнителя (изготовителя). Факт передачи товара Заказчику подтверждается товарной накладной и счетом-фактурой.
3.3. Поставка товара осуществляется Исполнителем еженедельно по предварительной заявке Заказчика.
3.4. Исполнитель обязан передать Заказчику счет-фактуру одновременно с передачей товара, но не позднее 5 календарных дней, следующих за днем отгрузки товара (основание: ст. 168 Налогового кодекса РФ, часть 2). Исполнитель гарантирует достоверность указанных в счете-фактуре сведений о товаре.
- 4. Условия оплаты.
4.1. Оплата по договору осуществляется Заказчиком после принятия товара и счета-фактуры.
4.2. Оплата Заказчиком производится в течение пяти банковских дней следующих за днем поставки товара.
4.3. Исполнитель обязан предоставить следующие документы вместе с поставляемыми товарами:
Товарные накладные по форме ТОРГ-12 и оригинал счета-фактуры;
Техдокументации (паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке) и копии сертификатов на товар, заверенных печатью Исполнителя.
- 5. Качество товара, гарантии.
5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого товара, соответствующего действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.
Исполнитель обязуется на каждый вид товара, поставляемого в рамках настоящего договора, предоставить заверенные своей печатью и подписью руководителя копии сертификатов соответствия.
5.2. Товар поставляется в комплекте с технической документацией на русском языке (паспорт изготовителя, инструкция по эксплуатации).
Поставка товара без технической документации и сертификатов считается ненадлежащей и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.
5.3. Товар поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
- 6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
6.1. При нарушении сроков исполнения заказа, установленных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости договора за каждый день задержки выполнения обязательства, но не более 5% его стоимости.
6.2. При невыполнении обязательства по замене (устранению) брака и/или некомплектности в срок, установленный п. 5.7 договора или Актом приемки, в том числе в период гарантийного срока эксплуатации, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости бракованного и/или некомплектного товара, а также компенсирует Заказчику в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) товара.
6.3. При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не более 5% суммы платежа. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату товара, если задержка произошла по вине Исполнителя (не предоставление документов на отгруженное товар или их неправильное оформление).
6.4. В случае неисполнения Исполнителем обязательства по передаче Заказчику технической документации, сертификатов, товарной накладной вместе с товаром, или счета-фактуры в срок, установленный Налоговым кодексом, Заказчик вправе применить к нему штраф в размере 100 рублей за каждый день задержки по день предоставления документов.
Исполнитель обязан выполнить требование Заказчика в 7-дневный срок.
6.5. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.
6.6. Штрафные санкции, предъявленные Исполнителю в рамках настоящего договора, а также убытки, причиненные ненадлежащей поставкой, в части, не покрытой штрафными санкциями, удерживаются Заказчиком за счет суммы представленного Исполнителем обеспечения. В случае, если понесенные Заказчиком убытки превышают сумму предоставленного Исполнителем обеспечения, Исполнитель обязуется компенсировать ущерб в части, не покрытой обеспечением.
6.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права.
6.8. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае, когда стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения заказным письмом.
- 7. Заключительные положения.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по день фактического исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, включая исполнение гарантийных обязательств.
Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре.
7.4. Все изменения условий настоящего Договора (за исключением реквизитов Сторон), отраженные в переписке, протоколах и др. становятся обязательными для Сторон при условии отражения их в соответствующих дополнительных соглашениях (п.7.2).
7.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического или почтового адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 7 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон включая Приложение №1, № 2.
Адреса и реквизиты сторон
Приложение № 1 к
Договору № ___ от «__» _______ 2017 года
СПЦИФИКАЦИЯ
Компьютер - моноблок
|
Процессор Intel Celeron N3050 / 1600 Mhz |
||
|
Количество ядер процессора |
||
|
Оперативная память |
2048 Мб |
|
|
Объем жесткого диска |
500 Гб |
|
|
Видеокарта |
Intel HD Graphics |
|
|
Экран |
19.5" HD |
|
|
Разрешение экрана |
1920x1080 |
|
|
Операционная система |
Windows 10 |
|
|
Привод |
Образец договора поставки оргтехники хотя бы раз заключался с компаниями, которые ведут офисную деятельность. Согласитесь, что мало кто из нас может представить сегодня бухгалтера, кадровика или менеджера по продажам без компьютера или ноутбука. А офис разве сможет функционировать без принтеров, сканеров и прочих вещей? Может быть и сможет, но не полноценно, ведь сколько функций в работе были оптимизированы с появлением в нашей жизни различной компьютерной техники. А если компания расширяется либо обновляет эту технику, то возникает необходимость в большом количестве компьютеров, для чего приходиться подписывать договор поставки оргтехники и комплектующих для разовой или периодической поставки. В данном договоре должны быть зафиксированы не только сведения о конфигурации, но также условия доставки, сборки и гарантии на различные детали. Договор поставки компьютерной техникиКомпании, осуществляющие оптовую или розничную торговлю компьютерами и комплектующими, обычно предлагают своим клиентам уже готовые стандартные образцы договоров поставки компьютерной техники. Прежде, чем подписывать такой договор, покупатель должен убедиться в достоверности и согласовании сведений, которые в него включены. В договор поставки компьютерной техники в обязательном порядке должны быть включены условия:
В нашем сервисе вы можете скачать полноценный договор поставки компьютеров, включив в него все требуемые условия сделки. На странице представлена, актуальная в 2020 году, Форма договора поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате.doc, .rtf или.pdf, размер файла документа составляет 43,8 кб.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ компьютеров, оргтехники и комплектующихг. _______________ «_____» _______________ 2016 г. ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность ____________________ компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1) и составляет: __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей. 2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 2.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара. 2.4. Оплата производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение __________ банковских дней от даты поставки Товара (партии товара), на основании подписанной Сторонами Акта сдачи-приемки товара, товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, счета-фактуры и счета, выставленного Поставщиком. Аванс не предусмотрен. 2.5. Заказчик не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Поставщика, если последний своевременно, за один банковский день до соответствующего платежа, письменно не уведомил Заказчика об их изменении. 2.6. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ3.1. Срок поставки Товара по настоящему Договору – в течение __________ календарных дней от даты подписания настоящего Договора Сторонами. Поставщик обязан в течение __________ календарных дней до предполагаемой даты поставки уведомить об этом Заказчика. 3.2. Поставщик поставляет Товар, указанный в п.1.1 настоящего Договора, собственными силами, в срок и по ценам, установленным настоящим Договором. 3.3. Товар отгружается со склада Поставщика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 3.4. Доставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в срок, установленный в п.3.1 настоящего Договора, по адресу: ______________________________. 3.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего Договора. 3.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. 3.7. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Товара, необходимых материалов, а также имущества Заказчика в период передачи Товара, лежит на Поставщике до момента подписания Заказчиком товарной накладной. 3.8. Объем переданного Товара не должен превышать общий объем Товара, утвержденный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТАРА И УПАКОВКА, СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИЕМКА ТОВАРА4.1. Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатом соответствия, предоставляемым Поставщиком. 4.2. Упаковка Товара должна обеспечивать товарный вид, а также сохранность при транспортировке и хранении. 4.3. Маркировка Товара должна соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данной категории товаров законодательством Российской Федерации (ГОСТы, ТУ, стандарты и правила РФ). 4.4. С Товаром Поставщик направляет Заказчику:
4.5. Заказчик в течение __________ рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приема Товара обязан направить Поставщику подписанный Акт или мотивированный отказ. 4.6. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие наименования, количества и/или ассортимента Товара, расписывается в накладной и прилагает к отгрузочным документам доверенность на получение Товара. Товар принимается по факту (коробки, количество, ассортимент). 4.7. Претензии по качеству поставленного Товара предъявляются в течение гарантийного срока, установленного производителем. В случае обнаружения некачественного Товара в течение гарантийного срока, Заказчик обязан письменно известить Поставщика об обнаруженных недостатках путем предоставления акта (претензии) по качеству. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению:
4.8. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи Товара Заказчику. 4.9. Факт приема-передачи Товара подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 без претензий. 4.10. Претензии в связи с недопоставкой Товара могут предъявляться Поставщику на месте передачи Товара путем составления соответствующего Акта несоответствия, либо путем направления Поставщику претензии в течение __________ рабочих дней с даты доставки Товара. 4.11. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан допоставить Товар в полном объеме в течение суток. 4.12. Поставщик должен рассмотреть претензию Заказчика в течение __________ рабочих дней с момента ее получения и либо удовлетворить требования Заказчика, либо направить письменный мотивированный отказ. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН5.1. Заказчик обязан : 5.1.1. Оплатить стоимость Товара, поставленный Поставщиком в соответствии с требованиями настоящего Договора, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки товара, счета, счета-фактуры и товарной накладной, в порядке и сроки установленные в разделе 2 настоящего Договора. 5.1.2. Проверить количество, качество и ассортимент принятого Товара и о выявленных недостатках уведомить Поставщика в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре. 5.1.3. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора с участием Поставщика и при отсутствии претензий подписать Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 и Акт сдачи-приема Товара. 5.1.4. В случае отказа от принятия поставленного Товара обеспечить его сохранность (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. При этом Поставщик обязан забрать такой Товар в течение __________ календарных дней с даты получения уведомления. 5.1.5. Назначить ответственного сотрудника, непосредственно участвующего в приемке Товара. 5.2. Заказчик вправе : 5.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.2.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.4.4 настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. 5.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. 5.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 5.2.5. Требовать при недопоставке передачи недостающего Товара или принять по факту. 5.2.6. При передаче Товара отказаться от принятия или оплаты Товара, не соответствующего требованиям, указанным в настоящем Договоре. 5.2.7. В случае возникновения претензий направить Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Товара. 5.3. Поставщик обязан : 5.3.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 5.3.2. Передать Заказчику Товар, соответствующий условиям и требованиям настоящего Договора. 5.3.3. Представить по письменному запросу Заказчика в течение __________ рабочих дней информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5.3.4. Передать Заказчику все необходимые документы и информацию, указанные в настоящем Договоре и установленные действующим законодательством в день доставки Товара. 5.3.5. Предоставить Заказчику в порядке установленном в п.13.4 сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее двух дней со дня соответствующего изменения. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу указанному в настоящем Договоре, считается полученной Поставщиком, который и несет все неблагоприятные последствия. 5.3.6. Предоставить Заказчику гарантии качества товаров в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. 5.3.7. Выполнить установку с первичным включением оборудования (для выполнения требований гарантийных обязательств). 5.3.8. Устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества и/или ассортимента в течение __________ дней с даты получения от Заказчика претензии. 5.3.9. Осуществить доставку Товара Заказчику и все виды погрузо-разгрузочных работ, в том числе подъем Товара до нужного этажа, включая работы с применением грузоподъемных средств. 5.3.10. Вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение (п.5.1.4 настоящего Договора), или распорядиться им в течение __________ календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 5.3.11. Назначить ответственного сотрудника, непосредственно участвующего в контроле за осуществлением передачи Товара Заказчику. 5.3.12. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Договора в письменной форме. 5.3.13. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора. 5.4. Поставщик вправе : 5.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств. 5.4.2. Требовать оплаты поставленного Товара. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА6.1. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует действующим в РФ нормативным документам на момент исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара. 6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц (залог, арест и т.п.). 6.3. Длительность гарантийного срока на поставляемый Товар составляет __________ месяцев, на комплектующие __________ месяцев и удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара. 6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом (п.4.7 настоящего Договора). Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее __________ рабочих дней со дня получения письменного извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. 6.5. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика на проведение экспертизы возмещаются Поставщиком на основании письменного обращения Заказчика с приложением документов, подтверждающих расходы на проведение экспертизы. 6.6. Устранение недостатков и/или замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком за свой счет. В случае отказа Поставщика от исправления выявленных недостатков и/или замены Товара, Заказчик вправе поручить исправление недостатков и/или замену Товара третьим лицам (организациям) с отнесением расходов на счет Поставщика. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН7.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты Товара, указанных в разделе 2 настоящего Договора Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, исчисляемую от суммы задолженности. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 7.4. При нарушении Поставщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, на основании письменной претензии Заказчика, он уплачивает в течение __________ рабочих дней:
7.5. При неисполнении Поставщиком обязательств по передаче Заказчику документации, предусмотренной настоящим Договором, Налоговым кодексом РФ, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере __________ рублей за каждый день задержки по день предоставления документов. 7.6. При предъявлении Заказчику претензий, в том числе финансовых со стороны третьих лиц по вопросам указанным в п.6.1, п.6.2 настоящего Договора, Поставщик разрешает их своими силами и за свой счет. 7.7. За недостоверность сведений, указанных в п.6.1, п.6.2 настоящего Договора, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере __________% Цены Договора, и возмещает Заказчику понесенные им убытки. 7.8. Оплата неустойки, пени, штрафа не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих обязательство по настоящему Договору. 8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА8.1. Расторжение настоящего Договора допускается по:
8.2. Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется Стороной в срок не менее чем за __________ календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора по адресу, указанному в настоящем Договору. 8.3. Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке в следующих случаях: 8.3.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком; 8.3.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе проведения закупочной процедуры, указанной в Преамбуле настоящего Договора. 8.3.3. Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 8.3.4. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 8.3.5. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает __________% балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.3.6. Нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (поставки товара), предусмотренного п.3.1 настоящего Договора, более чем на __________ дней. 8.3.7. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 8.4. При расторжении Договора Заказчик обязан: 8.4.1. Принять фактически поставленный Поставщиком на момент расторжения настоящего Договора товар с соблюдением всех требований. 8.4.2. Оплатить Поставщику в течение __________ банковских дней с момента оформления Акта передачи Товара, фактически поставленный Поставщиком Товар (партию товара) с соблюдением всех требований. 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 9.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, в отношении которой эти обстоятельства наступили, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по Договору одной из Сторон. 9.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств и оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 9.4. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение __________ календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ10.1. Возникшие из настоящего Договора споры подлежат досудебному разрешению в претензионном порядке. 10.2. Претензии по настоящему Договору предъявляются Сторонами в письменном виде с приложением документов, подтверждающих существо претензии. Стороны устанавливают пятнадцатидневный срок для ответа на поступившую претензию. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются актом или протоколом, являющимся обязательным для Сторон с момента подписания. 10.3. В случае непоступления в установленный срок ответа на направленную претензию, либо в случае получения отказа в удовлетворении всех или части заявленных требований, спор может быть передан Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд г. ____________________. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия. 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ12.1. Вся информация, полученная Поставщиком от Заказчика по настоящему Контакту в ходе выполнения поставки считается конфиденциальной, за исключением информации, находящейся в свободном доступе и, которая не может являться конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством. 12.2. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в разумные сроки, и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 12.3. Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации должны соблюдаться в течение срока действия Договора, а также в течение ____________________ после его окончания. 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ13.1. Взаимоотношения Сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору в письменной форме и являются его неотъемлемой частью. 13.3. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет недействительности прочих его условий. 13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Договором или в самом уведомлении. 13.5. Названия разделов настоящего Договора служат исключительно удобству изложения текста и не должны толковаться, как определяющие или ограничивающие содержание условий Договора. 13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 13.7. К настоящему Договору прилагаются: Спецификация (Приложение № 1). В случае отсутствия ответственного сотрудника (болезнь, отпуск и т.п.) ответственная Сторона обязана назначить лицо, заменяющее ответственного сотрудника и письменно известить об этом другую Сторону. 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОНПоставщик Покупатель Юридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 15. ПОДПИСИ СТОРОНПоставщик _________________ Покупатель _________________  |