Договор на натяжной потолок. Договор на установку натяжных потолков: на что обратить внимание
Когда вы решили, установить у себя дома натяжные потолки и хотите их заказать в специализирующейся на этом компании, то вам нужно составить Договор на натяжные потолки, но прежде всего вам нужно определиться с компанией, которая буде производит установку. Для этого лучше обратится в Фирму с хорошей репутацией и большим опытом работ.
Когда с фирмой определились, вам представят типовой документ на составления договора на установку натяжных потолков. Нужно внимательно изучить документ. Следует избегать многосторонних соглашений, которые могут оказаться обманом.
При составлении договора указывается цена. Цена устанавливается при выборе полотна и всех комплектующих. Цена зависит от материала натяжных потолков и цвета, площади помещения и стоимости расходных материалов. Все эти цены сведены в таблицу и предоставляются заказчику.
В договоре также должны оговориться вопросы ответственности сторон. Фирма исполнитель монтажных работ несет полную ответственность за помещение в процессе установки натяжных потолков. Также в нем обговариваются права и обязанности обеих сторон.
Заказчик должен:
К обязанностям монтажной фирмы относят:
- Выполнение всех работ указанных в договоре в полном объеме и в указанные строки.
- Устранения за свой счет возникших дефектов в гарантийный строк.
Исполнитель может сдать помещение раньше сроков, согласовав это с заказчиком.
Таким образом, как правильно составить договор на натяжные потолки , забота исполнителя. Ваше забота -проверить договор на правильность.
Пример договора на установку натяжных потолков можно скачать ниже:
Договор на монтаж натяжного потолка
№ «_______»
г. Волжский
«___»____________ 2011 г.
____________________________________________________________________________
Именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», при совместном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по Заявке Заказчика (далее Заявка) оказать услуги по монтажу натяжного потолка и ознакомить с инструкцией по эксплуатации натяжных потолков, а Заказчик оплатить услуги согласно Заявки, по Смете и в количестве, указанных в Счетах Исполнителя, а также соблюдать правила эксплуатации.
1.2. Исполнитель обязуется:
Изготовить натяжной потолок_____(количество)__________(площадьм2)__________________________(материал),
Страна производитель;
Произвести его установку, согласно рабочему чертежу, одобренному Заказчиком;
Ознакомить Заказчика с инструкцией по эксплуатации натяжных потолков;
1.3. Срок выполнения работ:
Начало ________________
Окончание _____________
1.3.Работа считается выполненной после подписания Акта сдачи-приемки.
1.5.При поэтапном выполнении работ составляется промежуточный Акт выполнения работ.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК
2.1. Конкретные пожелания Заказчика о сроках предоставления и категории услуг отражаются в Заявке Заказчика.
2.2. Для оформления Заявки Заказчик сообщает свою фамилию, имя и отчество, адрес, контактные телефоны.
2.3. После получения Заявки от Заказчика Исполнитель подтверждает заказ, и совместно обговариваются сроки монтажных работ, качество полотна и стоимость и выставляет Заказчику Счет на оплату услуг по Заявке.
2.3. Предоставление услуг осуществляется в соответствии с гражданским кодексом РФ (Гл.4, ст.48)
3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1Заказчик обязан:
3.1.1.Подготовить помещение к монтажу натяжного потолка: отодвинуть мебель на 1.2 м, снять карнизы, застелить полы, не красить стены в чистовую, обозначить скрытую проводку и скрытые коммуникации, обеспечить напряжение на светильниках, обеспечить лесам (турами) при высотепотолка от 3.5 м, стены и перегородки должны быть достаточно крепким для качественного монтажа потолка.
3.1.2.Предупредить монтажников о хрупких декоративных (дизайнерских) вставкахи хрупких строительных элементах вместахкрепления профиля или убрать их для сохранности.
3.1.3.Обеспечить сохранность элементов потолка для его установки. В случае порчи или утратыуказанных материалов по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки и вслучае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолка.
3.1.4.Подписать Акт сдачи-приемки и произвести полный расчет за выполнение работы всоответствии с Договором.
3.2.1.Заказчик имеет право:
3.2.2.Получить при заключении Договора необходимую информацию по эксплуатации натяжных потолков.
3.2.3.В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю понесенным им расходов* и неустоек, связанных с исполнением обязательств по Договору.
* под фактическими понесенными расходами понимаются денежные средства, переданные Исполнителем третьим лицам (производителю, перевозчику или иным лицам), неустойки и удержания, оплаченные Исполнителем, указанным лицам во исполнение настоящего Договора.
3.2.4. Получить информацию о стадии обработки Заявки.
4.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1.Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги по подбору, качеству и монтажу натяжного полотна.
4.1.2. В необходимом объеме предоставить Заказчику достоверную информацию о продукте, включая информацию о потребительских свойствах и безопасности продукта.
4.1.3. Информировать Заказчика о процессе выполнения Заявки.
4.2.Исполнитель имеет право:
4.2.1. Получить необходимую информацию от Заказчика о состоянии стен, перегородок, о скрытых проводкахикоммуникациях, получить леса (туры) для монтажа потолка свыше 3.5 м.
4.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке по причине недобросовестного отношения со стороны Заказчика (предоставления неверного адреса, контактных телефонов, не подготовка помещения к установки натяжных потолков, неоплата Счетов Заказчиков выставленных по Смете Исполнителем).
5.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
5.1.1.Оплата за услуги осуществляется Заказчиком по ценам, указанным Исполнителем в настоящем договоре.
5.1.2.Стоимость работ по Договору устанавливается в рублях. Расчет между сторонамипроизводится в рублях.
5.1.3.При заключении Договора Заказчик оплачивает 50% от общей суммы в течение 2-х банковских дней с момента подписания Договора, оставшиеся 50% сразу же после установки потолка в момент подписания Акта сдачи-приемки (при наличном расчете). При безналичном расчете предоплата составляет 100%.
5.1.4.В случае отказа Заказчика от оплаты стоимости 50% стоимости работ сразу же после установки потолка, Исполнитель имеет право демонтировать установленные потолки. В этом случае установка потолков производится в день удобный для Исполнителя и за дополнительную плату.
5.1.5. Расчет между сторонами осуществляется в порядке безналичной оплаты на р/с, указанный Исполнителем, илиналичной суммой.
5.1.6. Стоимость работ по Договору составляет_________________________
5.1.7. Заказчик производит предоплату в размере _______________________
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.Заневыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.В случае неподготовленности объекта к монтажу (нет напряжении 220В, демонтирована стена, Заказчик или его представитель не могли приехать длядопускамонтажников на объект и других действий, которые могут привести к невозможности монтажа потолков). Заказчик возмещает Исполнителю порожний приезд суммой в ____________________.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за непредставление Заказчику того, что не указано в Договоре.
7.ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Договором.
7.2. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся:
Изменения сроков совершения монтажа;
Непредвиденный рост цен на материал;
Непредвиденный рост цен транспортных тарифов;
7.3.1. Заказчиквправе потребовать расторжение Договора если:
7.3.2. задержка Исполнителем начала работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
7.3.3. задержка Исполнителем окончания работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящимот Заказчика.
7.4.1. Исполнитель вправе потребовать расторжения Договора в случае:
7.4.2. приостановки Заказчиком выполнения работ, по причинам, не зависящим от Исполнителя насрок, превышающим 30 дней;
7.4.3. утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.
7.5.1 Изготовленный по индивидуальным размерам Заказчика потолок, не подходящий по фасону и т.д. возврат и обмену не подлежит.
7.6. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Изменения и дополнения к Договору осуществляется путем подписания сторонами дополнительных соглашений, и оформляются в виде приложений к Договору.
8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1 Срок гарантии на натяжной потолок 12 месяцев. Срок исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки.
8.1 Условия гарантии:
8.1.1. гарантия действительна только при наличии настоящего Договора и полной оплаты выполненных работ.
8.1.2.Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. При не затруднительном доступе к дефектному потолку.
8.2.Не гарантированный ремонт:
Если нарушена инструкция по эксплуатации потолка;
Если неисправность конструкции и полотна произошла по причине механических повреждений;
Если повреждения вызваны попаданием внутрь натяжного потолка посторонних предметов, жидкостей,
насекомых;
Если вибрация потолка происходит из-за внешнего воздействия воздуха;
Если повреждения вызваны стихией, пожаром, бытовыми факторами, включая такие, как несоответствие
Государственным стандартам параметров питающих сетей, и другими подобнымивнешнимифакторами.
8.3. Срок эксплуатации 15 лет.
9.НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по данному Договору в случае форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожаров, стихийных бедствий, актов правительств, экономических и политических нововведений, блокад, военных действий, забастовок и других подобных обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнениеобязательствсторонами, которые нельзя было предвидеть и предотвратить разумными мерами, согласно ст.28 п.6 ЗоЗПП. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, при немедленном извещении сторон о возникновении указанных обстоятельств.
9.2.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны немедленно известить другую сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает стороны права ссылаться на эти обстоятельства и не освобождает от ответственности по настоящему Договору.
9.3.Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по указанному Договору. В этом случае возмещение сторонами возможных убытков решается путем переговоров и взаимного урегулирования.
9.4.Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, принимаемые ими в соответствии с федеральными законами.
10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1.Стороны договариваются прилагать все усилия для урегулирования разногласий путем переговоров.
10.2.В случае невозможности решения спорных моментов путем переговоров споры разрешаются согласно законодательства РФ.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Данный Договор составлен в рамках Гражданского Кодекса РФ (согласно ст.3 п.2, ст.421 п.1, 3, 4 ГК РФ).
11.2.Настоящий Договор составлен в 2-х(двух) экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из сторон.
11.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОНИТЕЛЬЗАКАЗЧИК
_________________________________________
М.П.подпись, М.П.
Смотри также материалы
ДОГОВОР №______
г Тольятти _______________________20. г.
Именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачи- приемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.
Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).
Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.
Передать Заказчику информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков.
Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.
Заказчик обязан:
2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.
2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.
2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.
2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.
2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.
2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.
Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.
Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.
Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.
ЦЕНА ДОГОВОРА
Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.
4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:
5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.
5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.
5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.
5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.
В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.
Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.
Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.
Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.
В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.
Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.
Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.
7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ |
ЗАКАЗЧИК |
ИП Духанин Владимир Николаевич |
ФИО |
АДРЕС |
|
ИНН:632301528442 |
Паспорт |
ОГРН:314632416000024 |
|
ТЕЛЕФОН: 71-23-53 ; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753 |
ТЕЛЕФОН |
__________________(Духанин В.Н.) ___________________________(____________________)
Срок службы натяжного потолка зависит не только от качества используемых материалов, но и от соблюдения технологии установки. Причем качество натяжного покрытия можно проверить еще до его установки, попросив сертификат соответствия, а вот проконтролировать соблюдение технологии монтажа может не каждый человек. Договор на установку натяжных потолков обезопасит вас в случае некорректного монтажа и использования неподходящих профилей или крепежных элементов. Этот документ является гарантией компании-установщика на проводимые работы. При возникновении различных дефектов покрытия по вине установщиков вы вправе требовать бесплатный ремонт или замену потолка.
Назначение договора на монтаж натяжных покрытий
Для начала разберемся, зачем нужен договор на монтаж потолка. Этот документ составляется при заказе установки пленочного или тканевого натяжного покрытия. Он является гарантией, что обе стороны будут выполнять свои обязательства. Договор не только дает определенные гарантии заказчику на правильность выполнения всех работ, но и оговаривает ответственности сторон. В этом документе перечисляются сроки выполнения всех работ.
Также там указывается стоимость используемых материалов (полотна, багетов и крепежных приспособлений), а также расценки на монтажные работы. Поскольку даются цены, которые действительны на момент подписания документа, вы будете застрахованы от подорожания материалов или работ в случае изменения курса валют. В качестве предмета договора выступают услуги, предоставляемые компанией-установщиком.
В документе должна быть указана следующая информация:
- объемы проводимых работ;
- сроки изготовления полотна и его монтажа;
- стоимость используемых материалов и услуг;
- последовательность выполнения заказа;
- права и обязанности обеих сторон;
- форс-мажорные обстоятельства;
- гарантии установщика.
Чтобы цены на услуги и материалы не менялись в процессе выполнения заказа, все расценки указываются в стабильной валюте (долларах или евро). После подписания бумаг фирма-установщик изготавливает полотно (раскраивает, сваривает и приваривает гарпун). После этого готовое полотнище доставляют на место установки и выполняют его монтаж.
В случае нарушения сроков выполнения работ, а также других условий договора, исполнитель компенсирует заказчику издержки согласно законодательным нормам, указанным в документе. Доставка и монтаж натяжного потолочного покрытия должны выполняться в оговоренные сроки. После этого исполнитель выдает гарантии на качество выполненных работ, а также используемые материалы.
Важно! Договор на установку натяжного покрытия нужен для определения сроков, объемов и стоимости выполнения всех работ. Помимо этого, бумаги важны, потому что в них оговариваются условия сотрудничества и перечисляются гарантии.
Правила составления документа
Как правило, в договоре на поставку и установку натяжных потолков помимо обязательных пунктов, которые должны присутствовать в этом документе, могут быть оговорены ситуации по индивидуальному пожеланию любой из сторон. К обязательным пунктам относятся расценки, сроки выполнения работ, обязанности и ответственности сторон. Поскольку цены на все материалы и каждый вид работ приводятся отдельно, в конце должна указываться итоговая сумма с учетом всех расходов. Учтите, что калькуляция всех расходов проводится до момента подписания бумаг, а итоговая сумма оглашается заказчику заблаговременно.
Если предусмотрена предоплата, то обязательно указывается ее наличие в бумагах с оглашением суммы. Когда есть вероятность досрочного выполнения работ, то такая ситуация должна быть описана в документе с указанием сроков досрочной сдачи. Бывают ситуации, что повреждение натяжного полотна происходит по вине владельцев помещения, где производится монтаж, а не установщиков. Для таких случаев должна отдельно оговариваться дополнительная плата за испорченный материал.
В любом договоре перечисляют форс-мажорные ситуации, когда одна из сторон освобождается от выполнения оговоренных обязательств. Обычно такими ситуациями считаются техногенные катастрофы, введение военного положения, принятие новых законов, которые имеют отношение к предмету договора, или природные катаклизмы.
Самыми важными пунктами этих бумаг являются права и обязанности сторон. Так, заказчик обязан:
- В полном объеме оплатить материалы и стоимость монтажных работ либо внести предоплату в оговоренном количестве в указанные сроки.
- Подготовить помещение, создав подходящие условия для монтажа натяжного потолка.
- После установки покрытия он должен подписать акт приемки. Однако если качество проведенных работ заказчика не устраивает, то он вправе не пописывать акт. Нужно только в письменном виде указать причину отказа.
На исполнителя возлагаются следующие обязанности:
- провести монтажные работы в оговоренные сроки (при этом нужно учесть все пожелания заказчика);
- подготовить и приобрести все необходимые материалы и оборудование для проведения монтажных работ;
- при появлении любых дефектов покрытия в гарантийный период исполнитель обязуется ликвидировать их бесплатно (это правило не касается порчи потолка или крепежей, которая произошла не по вине установщика).
На заметку! Поскольку именно подрядчик отвечает за выполнение всех пунктов соглашения, от его опыта и квалификации зависит надежность и красота потолочного покрытия, а также соблюдение сроков выполнения работ.
Образец договора
Чтобы проконтролировать правильность составления этого документа при обращении в фирму по монтажу тканевых и пленочных покрытий, вы можете заранее изучить образец договора на натяжные потолки.
В нем обязательно должны быть следующие пункты:
- Предмет документа с указанием всех расценок на материалы и работы. Обязательно приводятся все расчеты итоговой суммы.
- Обязанности и ответственности обеих сторон.
- Перечисляются другие условия сотрудничества.
- Оговариваются форс-мажорные обстоятельства.
- Приводятся технические характеристики.
- В конце должны быть даны реквизиты каждой стороны.
В этом документе могут быть описаны правила эксплуатации тканевого или пленочного покрытия, которых должен придерживаться заказчик после установки материала. Здесь должны перечисляться ситуации, которые могут привести к повреждению потолка, его деформации, провисанию, сокращению срока службы или уменьшению внешней привлекательности.
При желании одной из сторон в документ могут быть внесены дополнительные пункты. Их наличие зависит от условий сотрудничества и других ситуаций. Количество пунктов в договоре или их последовательность могут быть изменены. Если у вас есть определенные требования к качеству используемых материалов или особенностям проведения работ, то лучше их заранее озвучить на бумаге.
Гарантийные сроки
Гарантийные обязательства установщика действительны только в том случае, если владелец не вмешивался в конструкции потолка (не менял багеты, не устанавливал или демонтировал светильники и т.п.). Кроме самовольного вмешательства запрещено привлекать третьих лиц для выполнения всех этих действий. Если нужно установить дополнительный осветительный прибор, отремонтировать потолок или иным образом вмешаться в потолочные конструкции в гарантийный период, то нужно обращаться только в фирму, которая ранее установила пленку или ткань.
Внимание! Гарантия фирмы-установщика на само полотно и его технические и эстетические характеристики действует 10-12 лет. Что касается всех крепежных приспособлений, то на них дается гарантия на 3 года.
Сроки гарантийных обязательств начинают отсчитываться со дня установки полотнища и действительны только при соблюдении правил эксплуатации покрытия. К крепежным приспособлениям можно отнести стеновые багеты и саморезы с дюбелями, которыми они крепятся.
На что обратить внимание?
Обязательно внимательно перечитывайте весь договор перед его подписанием. Если возникли вопросы или есть спорные моменты, не стесняйтесь этого оговаривать. Чтобы в будущем не возникли проблемы и не появились дополнительные расходы, обращайте внимание на малейшие мелочи. Посмотрите образец этого документа заранее, чтобы знать, какие в нем должны быть пункты.
Если есть вопросы, можете дополнительно проконсультироваться с юристом, который составит документ с соблюдением всех законодательных нюансов. Более того, квалифицированный юрист подскажет, на какие спорные моменты нужно обратить внимание, и как их избежать. При желании вы можете внести в бумаги свои поправки.
В документе обязательно оговариваются условия, при которых выполняется приемка работы, а также ваши действия при несоблюдении договоренностей исполнителем. Именно поэтому так важно контролировать качество всех используемых материалов и следить за установкой потолка. Некоторые недочеты в работе и дефекты выявить после монтажа покрытия не получится. А тем более сложно будет доказать вину установщиков.
Совет! Следите, чтобы использовались только те материалы, которые были оговорены в документе. Недобросовестные установщики могут заменять качественные материалы более дешевой разновидностью.
В договоре есть пункт с техническими условиями, в котором сказано, что после выполнения замеров и до момента установки в квартире не должна выполняться перепланировка. Иначе габариты и конфигурация комнаты могут измениться. Это приведет к тому, что раскроенное покрытие либо будет провисать, либо вообще не сможет натянуться из-за большей ширины комнаты. В этом случае заказчик будет оплачивать покупку нового полотнища либо работы по устранению провисания.
Любые деловые или коммерческие отношения должны быть подтверждены документально. Даже если вы нанимаете человека просто снести стену в доме, желательно составить договор и указать в нем все важные для обеих сторон моменты — кто и за что несет ответственность.
А уж если речь идет о такой достаточно серьезной услуге, как монтаж натяжного потолка, необходимо забыть о своей нелюбви к бюрократии. Договор станет залогом вашего спокойствия и исполнения обязательств, взятых на себя фирмой .
Зачем нужен договор
Спрос на натяжные потолки сегодня очень велик. Этим и пользуются недобросовестные исполнители, часто предлагая своим клиентам некачественный товар, а иногда и явную подделку, не отвечающую техническим требованиям. Далеко не все потребители могут на взгляд определить качество натяжного полотна. К тому же образцы и готовые потолки, за которые уже отданы немалые деньги, подчас отличаются друг от друга, как небо и земля .
Поэтому прежде чем заказывать подобную услугу, необходимо потребовать у продавца все необходимые документы: сертификаты качества, лицензию на производство работ и т.п. Но даже если все они в полном порядке, необходимо заключить договор на установку потолка.
Каждая уважающая себя фирма предоставляет все документы даже без требования заказчика, в том числе и типовой договор (см. ). Если же этого не происходит, или в ответ на вашу просьбу предъявляются лишь копии документов, это уже повод отказаться от сотрудничества.
Что же касается самого договора, то в нем кроме прав и обязанностей сторон учитываются все те моменты, которые обезопасят вас от многих неприятностей . Например, от оплаты непонятных дополнительных услуг, от расходов на ремонт при некачественной установке потолка и т.д.
Имея на руках этот документ, вы вправе требовать от исполнителя выполнения всех указанных в нем пунктов. Без договора вы даже не сможете доказать, что именно эта фирма оказывала вам услугу.
Совет. Если при первом же звонке в фирму, занимающуюся натяжными потолками, вам предлагают привезти бланк договора домой, не соглашайтесь. Вы должны убедиться, что у фирмы есть свой офис, адрес которого, а также юридический адрес, указаны в договоре верно. В противном случае вы рискуете нарваться на мошенников.
Что должно быть указано в договоре
При заключении договора часто бывает так, что люди подписывают его, не читая. И только потом, дома, обнаруживают, что какие-то пункты их не устраивают, а какие-то вообще не включены в документ.
Чтобы этого не произошло, перед походом в фирму изучите в Интернете любой образец договора и подумайте, что бы вы ещё хотели в него включить.
Чтобы вам было легче ориентироваться в этом вопросе, расскажем о тех разделах, которые обязательно должны быть в любом договоре.
Права и обязанности сторон
В обязанности заказчика входит:
- Оплата услуг в оговоренные договором сроки.
- Предоставление исполнителю возможности для выполнения работ по настоящему договору: обеспечение доступа к месту проведения работ, подготовка помещения к установке потолков, устранение обстоятельств, делающих невозможным её проведение.
- Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ.
Однако если результат работы вас не устраивает, вы имеете право отказаться от приемки в письменной форме с указанием причин.
Обязанности исполнителя:
- Выполнение работ, указанных в договоре в полном объеме и в установленные сроки исполнения.
- Использование собственных материалов и инструментов.
- Устранение за свой счет дефектов и недостатков потолка, выявленных в течение гарантийного срока и возникших по вине исполнителя.
Исполнитель имеет право по соглашению с заказчиком сдать работу раньше условленного срока. А если дефекты произошли по вине заказчика из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации натяжного потолка – требовать с него оплату за ремонт.
Порядок расчетов
В этом разделе договора оговариваются такие моменты, как размер предоплаты, сроки окончательных расчетов, сумма работ по договору (см. ).
Форс-мажор
Любой типовой договор должен содержать этот раздел. В нем перечисляются те обстоятельства, которые полностью или частично освобождают стороны от ответственности за невыполнение своих обязательств.
Это могут быть природные катаклизмы (наводнение, землетрясение), техногенные катастрофы, а также новые постановления или законы, которые препятствуют выполнению одной из сторон своих обязательств .
В этом же разделе оговариваются сроки выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, на которые они могут быть отодвинуты.
Технические условия
Это один из основных разделов договора, который обязывает обе стороны соблюдать определенные технические условия.
Если фирма занимается только установкой натяжных потолков, то могут быть предъявлены следующие требования, согласно которым заказчик обязан:
- После замеров периметр и форма помещения должны сохраняться заказчиком в неизменном виде.
Для справки. Соблюдение этого требования обязательно, так как если вы внесете любые изменения в планировку, готовое натяжное полотно будет невозможно установить в помещении. Либо оно будет провисать. В этом случае доработка и переделка оплачивается заказчиком, а исполнитель не несет ответственности. Поэтому все строительные работы (кроме чистовых) должны быть закончены до составления чертежей потолков.
- Заказчик должен обеспечить готовность всех электромонтажных работ к моменту установки потолка (см. ). Часто сюда входит и установка закладных для светильников, потолочных карнизов и другого оборудования. Но лучше, если эти работы возьмет на себя сам исполнитель. Так же, как установку и подключение осветительных приборов.
- Заказчик должен подготовить помещение к монтажу – убрать из него строительный мусор, обеспечить свободное перемещение монтажников по периметру помещения.
Этот раздел может содержать ещё множество пунктов, касающихся, например, согласования типов светильников, прочности стен и конструкций, к которым будет крепиться потолок, допустимой величины провиса полотна и т.д.
Прочие разделы
Достаточно изучить любой образец договора на установку в соответствии с действующим законодательством РФ, чтобы знать, какие разделы должны быть в нем непременно.
Это:
- Порядок разрешения споров
- Срок действия договора
- Гарантийные обязательства
- Адреса и реквизиты сторон
Что касается последнего раздела, то заказчику следует обратить на него особое внимание до момента подписания и убедиться, что адрес фирмы и ФИО руководителя совпадают с действительными.
Дополнительное соглашение к договору
Как правило, к данному договору прилагается дополнительное соглашение, в которое входят чертежи полотков, расчеты их площади и стоимости работ, указание вида и цвета натяжного полотна, количества и направления швов и т.п.
Все эти данные заносятся в спецификацию.
Тут же в дополнительном соглашении оговариваются дополнительные работы, которые должен произвести исполнитель. Это может быть устройство электрической разводки, работ по установке конструкций для многоуровневых потолков, и даже уборка мусора по окончании монтажа потолка.
Заключение
Заключая договор на натяжные потолки, необходимо четко знать, что вы хотите получить от исполнителя. Все свои требования нужно включить в этот документ. Только в этом случае вы сможете добиться исполнения этих требований в полном объеме и обезопасите себя от мошенников и форс-мажорных обстоятельств.
Итак, вы решились на установку натяжного потолка. Что ж, сделан отличный выбор по варианту облицовки потолочной поверхности. Осталось найти квалифицированного специалиста и заключить договор на установку натяжных потолков.
В этой статье мы разберем имеющиеся нюансы в оформлении документов, и поможем вам избежать многих подводных камней и возможных конфликтных ситуаций. Потратив немного времени на изучение рынка и юридических бумаг, можно защитить себя от обмана и мошенничества.
Выбор компании-установщика
К этому моменту следует отнестись со всей ответственностью, так как от опыта и аккуратности мастеров во многом зависит внешний вид и долговечность установленного покрытия. Если качество приобретаемой пленки или ткани можно оценить по предоставленным образцам и сертификатам на продукцию, то при выполнении работ по их установке гарантией станет заключение контракта.
- Не нужно сразу поддаваться увиденной где-то рекламе и суперльготным расценкам. Проведенный предварительно маркетинговый анализ средней стоимости работ, должен помочь сориентироваться в ценах на этом рынке.
- Не лишней будет консультация со знакомыми и родными, имевшими опыт установки у себя натяжных потолков. Они смогут дать объективную оценку качества установки и квалификации сотрудников компании, осуществляющей монтаж покрытий.
- Имеющаяся в наше время возможность быстрого поиска нужной информации поможет дистанционно изучить предложения компаний, а также ознакомиться с отзывами потребителей.
Важно! К отзывам не всегда можно относиться с полным доверием, так как они могут быть размещены самими сотрудниками, а также в последнее время получила распространение покупка положительных откликов.
- Остановившись на нескольких подходящих, как вам кажется, подрядчиках, следует посетить их офис. Сам внешний вид офисного помещения, оборудование, количество сотрудников, наличие городских телефонов также имеют значение при формировании мнения о фирме.
- Пообщавшись с менеджерами, можно выяснить стаж компании по данному направлению, изучить имеющиеся сертификаты, посмотреть примеры работ.
- Преимуществом станет наличие у компании сертификата соответствия менеджмента качества ISO
- Плюсом для имиджа установщика станет готовность предоставить контакты заказчиков, имевших опыт работы с ним. Совсем нелишними будут общение с клиентами подрядчика, их отзывы и рекомендации.
- Важным моментом в определении целесообразности сотрудничества станет приезд специалиста на осмотр и замер помещения. Замерщик должен четко рассчитать стоимость работ с учетом всех дополнительных расходов.
- Сам процесс снятия размеров также показателен. Использование, например, лазерного дальномера, является еще одним небольшим плюсом в копилку мастера.
- Обычно замерщик привозит с собой и бланк договора на натяжные потолки.
После того, как составлено мнение о подрядчике и принято решение о сотрудничестве, самое время переходить к заключению договора.
На заметку: Как правило, поставщики предоставляют «болванку» контракта, так сказать, типовой договор на натяжные потолки, и отказываются вносить туда какие-либо коррективы. Не следует подписывать документ, не ознакомившись с ним внимательно, или не внеся имеющиеся ремарки. Нежелание учитывать мнение клиента может стать препятствием к дальнейшим взаимоотношениям.
Заключение договора на установку
Рассмотрим подробно, на какие пункты контракта следует обратить внимание в первую очередь, когда заключается договор на установку натяжного потолка.
Стороны, подписывающие контракт
Договор может быть заключен в двустороннем порядке или с привлечением субподрядчика. В последнем случае, следует проверить и его состоятельность в качестве надежного партнера.
Стоимость работ, порядок взаиморасчетов
В этом пункте обычно фигурирует общая сумма договора, калькуляция стоимости работ и материалов оформляется Дополнительным соглашением:
- Важно проверить совпадение озвученной при составлении сметы цифры с отраженной в контракте.
- Сумма вносимой предоплаты также должна соответствовать предварительным договоренностям.
- Окончательный расчет обычно производится в момент подписания Акта приемки выполненных работ. Форма оплаты (наличная или безналичная) также оговариваются в контракте.
Права и обязанности сторон
Следует заметить, что, помимо прав, договор для натяжных потолков обычно предусматривает и обязанности Заказчика, и нарушение условий контракта может повлечь неприятные последствия.
Заказчик может осуществлять контроль над ходом производимых работ, и не подписывать Акт приемки, если его не устраивает качество установки.
Важно! Заказчик вправе самостоятельно приобрести материалы и комплектующие, необходимые для установки покрытия. В этом случае, за качество реализованной продукции отвечает поставщик.
Обязанности Заказчика:
- В оговоренные договором сроки обеспечить доступ подрядчику к месту установки потолка, подготовить для этого помещение.
- После подписания Акта, произвести в соответствии с условиями контракта полную оплату предоставленных услуг.
- При отказе произвести оплату Исполнитель вправе осуществить демонтаж полотна, и выполнить повторную установку в удобное для него время и за счет Заказчика.
- Как правило, от Заказчика требуют предоставить схему расположения электрической проводки. Мало кто из нас это может сделать, так как потребуется наличие специального прибора.
Обратите внимание! Лучше договориться с Исполнителем о проведении работ по обследованию помещения и выявлению скрытой разводки его силами, что и зафиксировать документально, то есть вписать этот пункт в договор для потолков натяжных.
- Это поможет избежать проблем, в том числе и материальных, в случае получения травм работником, устанавливающим покрытие.
Обязанности Исполнителя:
- Исполнитель обязан выполнить оговоренные контрактом работы в полном объеме и в установленные сроки.
- В случае повреждения материала по вине Заказчика, дополнительные расходы ложатся на его плечи. При порче имущества по вине Исполнителя, возмещать вред должен он.
- Ликвидировать возникшие в период действия гарантии дефекты натяжного покрытия своими силами. Однако, если будет доказано, что дефекты возникли вследствие неправильной эксплуатации со стороны Заказчика, ремонт придется проводить за его счет.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты могут быть предусмотрены штрафные санкции.
Техническое задание
В этом документе, оформляемом обычно в виде Дополнительного соглашения, обязательно должен фигурировать обмерный план, по которому и изготавливается покрытие. Ошибки в его составлении могут привести к лишним проблемам и тратам, зачастую, и на дополнительный материал.
Помимо обмерного плана потолка, техническое задание должно включать весь перечень предстоящих работ (в том числе монтаж электропроводки, установку светильников, вывоз мусора) и используемых материалов. Оно может быть оформлено в виде сметы, являющейся неотъемлемой частью контракта.
Именно по этому документу и будут впоследствии приниматься выполненные работы. После осуществления замеров, Заказчику запрещается вносить изменения в размеры и геометрию помещений, в которых предусматривается проведение работ по облицовке потолка.
Акт выполненных работ
Хочется посоветовать контролировать процесс установки натяжных потолков постоянно, так как только в этом случае можно своевременно заметить факты нарушения технологии проведения работ, и использование, например, дешевых комплектующих взамен утвержденных качественных. На готовой облицовке подмены можно не заметить.
Если качество выполненных работ Заказчика устраивает, он обязан подписать Акт.
Форс-мажор
В договоре обычно прописываются чрезвычайные обстоятельства: природные катаклизмы, войны, законодательные акты, мешающие сторонам полностью или частично выполнить свои обязательства.
Также читайте другие части статьи:
Инструкция по эксплуатации
Договор на потолки обязательно должен включать пункт, в котором оговариваются правила эксплуатации натяжных покрытий. Данные рекомендации также могут быть оформлены в виде Приложения к контракту.
В частности, в нем указывается, что во время действия гарантийного срока запрещается осуществлять ремонт потолка без уведомления и участия исполнителя.
Как можно было убедиться из вышесказанного, даже такой, казалось бы, простой документ, как договор на установку натяжного потолка, таит в себе определенные подводные камни. Для защиты своих прав и денежных средств, рекомендуем со всей ответственностью отнестись к его подписанию.